Dictamen Estructural Hospital General “dr. Santiago Ramón y Cajal” Durango, Dgo.
La licitación pública LO-51-GYN-051GYN001-N-113-2024 fue publicada por ISSSTE el 16 de mayo de 2024 para dictamen estructural hospital general “dr. santiago ramón y cajal” durango, dgo. La contratación corresponde a Durango. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 62 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- ISSSTE
- Siglas
- ISSSTE
- Ramo
- 51 - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
- Unidad compradora
- SUBDIRECCION DE OBRAS Y CONTRATACION
- Entidad federativa
- Durango
- Expediente
- E-2024-00052550
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Ejercicio
- 2024
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Puntos y porcentajesTécnico 60 · Económico 40 puntos
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 90 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- AUDITORIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, UBICADO A UN COSTADO DEL EDIFICIO “D” EN AV. SAN FERNANDO NO. 547, COL. BARRIO DE SAN FERNANDO, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14070, CIUDAD DE MÉXICO
- Sitio de los trabajos
- CALLE GÓMEZ PALACIO ESQ. PREDIO CANOAS, CENTRO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL GENERAL “DR. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL”, UBICADO EN CALLE GÓMEZ PALACIO ESQ. PREDIO CANOAS, CENTRO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO | 62905-0023 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO tiene 18,361 procedimientos en el índice con 6,321 proveedores distintos; 80% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 26 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (62)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen Estructural de la Clínica Hospital “dr. y Gral. José , Saltillo, Coah. | 2024 | ISSSTE | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructual y Levantamiento Topográfico HGR 220. | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ROSAS GIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,392,646 |
| Servicio de Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural, para el HGSZ 13 | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Dictamenes Estructurales OOAD Jalisco | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | INTEGRADORA CJ SA DE CV y 4 más | $14,890,337 |
| Desarrollo del Proyecto Ejecutivo HG100 General José Ma. Morelos y Pavón”, CDMX | 2023 | ISSSTE | ADJUDICADO | IMAGEN MANTENIMIENTO Y ARQUITECTURA SA DE CV | $18,464,636 |
| Dictamen de Seguridad Estructural y Proy. de Ref. Estruc. Tetecala, Edo. Morelos | 2026 | IMSS-BIENESTAR | DESIERTO |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.