Servicio de Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural, para el HGSZ 13
IMSS publicó la licitación pública LO-50-GYR-050GYR094-N-12-2023 el 17 de octubre de 2023 para servicio de elaboración de dictamen de seguridad estructural, para el hgsz 13. La contratación corresponde a Guanajuato. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 8 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA DELEGACION GUANAJUATO
- Entidad federativa
- Guanajuato
- Expediente
- E-2023-00090075
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Ejercicio
- 2023
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SERÁ POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
- Plazo de ejecución
- 40 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- SUECIA ESQ. ESPAÑA . COL LOS PARAISOS LEON, GTO. Y EN COMPRANET
- Sitio de los trabajos
- 1RO. DE MAYO No. 107, ZONA CENTRO, C.P. 38600 ACAMBARO, GTO.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE ELABORACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRCTURAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA NUMERO 13 DEL IMSS EN ACAMBARO, GTO. | 62905-0046 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 27 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (8)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Profesional para la Elaboración del Dictamen de Estabilidad y Seguridad | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructual y Levantamiento Topográfico HGR 220. | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ROSAS GIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,392,646 |
| Direccion Responsable de OBRA en H.r.b. Paracho Mich. | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | MARA CEILA ROSILES ORTIZ | $66,700 |
| Servicio de Seguridad Estructural | 2023 | INER | ADJUDICADO | LOSMYR SA DE CV | $15,904,865 |
| Dictamen Estructural Hospital General “dr. Santiago Ramón y Cajal” Durango, Dgo. | 2024 | ISSSTE | DESIERTO | ||
| Director Resp. OBRA y Corresp. Estructural H.r.b. No. 32 Paracho, Mich. | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | MARA CEILA ROSILES ORTIZ | $34,800 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.