Servicio Profesional para la Elaboración del Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural, Subdelegación TULA de Allende, Hgo.
IMSS publicó la licitación pública LO-50-GYR-050GYR084-N-2-2023 el 22 de junio de 2023 para servicio profesional para la elaboración del dictamen de estabilidad y seguridad estructural, subdelegación tula de allende, hgo. La contratación corresponde a Hidalgo. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 28 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- Entidad federativa
- Hidalgo
- Expediente
- E-2023-00046768
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Ejercicio
- 2023
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- Sí
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SERÁ POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
- Plazo de ejecución
- 45 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- SALA DE JUNTAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRIMER PISO), SITA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, NÚMERO 4604, FRACCIONAMIENTO EL PALMAR II, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P.42088.
- Sitio de los trabajos
- libramiento Carr. Tula – Tepeji del Rio km 0, Col. Jalpa, C.P. 42800, Tula de Allende.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, SUBDELEGACIÓN TULA DE ALLENDE, HGO | 62905-0023 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 26 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (28)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural, para el HGSZ 13 | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Direccion Responsable de OBRA en H.r.b. Paracho Mich. | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | MARA CEILA ROSILES ORTIZ | $66,700 |
| Constancias de Estabilidad y Seguridad Estructural | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | L M ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV | $6,910,490 |
| Dictamen Estructual y Levantamiento Topográfico HGR 220. | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ROSAS GIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,392,646 |
| Director Resp. OBRA y Corresp. Estructural H.r.b. No. 32 Paracho, Mich. | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | MARA CEILA ROSILES ORTIZ | $34,800 |
| Unidad Verif. Inst. Elect. H.r.b. No. 32 Paracho. Mich. | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | OTONIEL GUERRERO DE LEON | $141,520 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.