Dictamen de Seguridad Estructural y Proy. de Ref. Estruc. Tetecala, Edo. Morelos
La licitación pública LO-56-AYO-056AYO953-N-45-2026 fue publicada por SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) el 3 de julio de 2026 para dictamen de seguridad estructural y proy. de ref. estruc. tetecala, edo. morelos. La contratación corresponde a Ciudad de México. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 49 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
- Siglas
- IMSS-BIENESTAR
- Ramo
- 56 - SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR
- Unidad compradora
- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2026-00079536
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Puntos y porcentajesTécnico 60 · Económico 40 puntos
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 120 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- VÍA REMOTA
- Sitio de los trabajos
- HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DR. RODOLFO BECERRIL DE LA PAZ- Av. Juárez S/N, El Charco, 62620 Tetecala, Mor.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA UNIDAD MÉDICA DENOMINADA HOSPITAL GENERAL DE TETECALA “DR. RODOLFO BECERRIL DE LA PAZ”, CLUES MSIMB001243, UBICADO EN EL ESTADO DE MORELOS | 33201-0004 |
Contexto
- COMPRADOR
SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) tiene 3,030 procedimientos en el índice con 1,524 proveedores distintos; 90% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 25 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (49)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen de Seguridad Estructural y Proy. de Ref. Estruc. Tetecala, Edo. Morelos | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | INGENIERIA Y DESARROLLO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | $11,194,123 |
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Reforz. Estr. Cuernavaca, Edo. Morelos | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE SA DE CV | $18,782,167 |
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. Tantoyuca, Edo. Veracruz | 2026 | IMSS-BIENESTAR | DESIERTO | ||
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. Tantoyuca, Edo. Veracruz | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | INGENIERIA Y DESARROLLO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | $14,409,904 |
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. HRAE Oaxaca | 2026 | IMSS-BIENESTAR | DESIERTO | ||
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. HRAE Oaxaca | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | WADIA INTERNACIONAL SA DE CV | $13,961,301 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 2 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.