Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. HRAE Oaxaca
SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) publicó la licitación pública LO-56-AYO-056AYO953-N-79-2026 el 5 de agosto de 2026 para dictamen de seguridad estr. y proy. de ref. estr. hrae oaxaca. La contratación corresponde a Ciudad de México. El fallo adjudicó a WADIA INTERNACIONAL SA DE CV por $13,961,301 el 20/08/2026. El contrato C-2026-00080216 corre del 29/08/2026 al 26/12/2026. El expediente incluye 45 anexos y 1 partida.
- WADIA INTERNACIONAL SA DE CV$13,961,301
- Contrato
- C-2026-00080216
- Vigencia
- 29/08/2026 – 26/12/2026
- Subtotal
- $12,035,604.16 + IVA $1,925,696.67
Ficha técnica
- Dependencia
- SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
- Siglas
- IMSS-BIENESTAR
- Ramo
- 56 - SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR
- Unidad compradora
- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2026-00091166
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Puntos y porcentajesTécnico 60 · Económico 40 puntos
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 120 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- VÍA REMOTA
- Sitio de los trabajos
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA, ESTADO DE OAXACA. C. Aldama s/n, Paraje "El Tule, 71294 San Bartolo Coyotepec, Oax.
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA UNIDAD MÉDICA DENOMINADA HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA, CLUES OCIMB006826, UBICADO EN EL ESTADO DE OAXACA. | 33201-0004 |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
WADIA INTERNACIONAL SA DE CV tiene 11 contratos registrados en el índice por $267,026,667 con 3 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con IMSS-BIENESTAR.
Ver perfil completo - COMPRADOR
SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) tiene 3,030 procedimientos en el índice con 1,524 proveedores distintos; 90% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 24 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (45)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. HRAE Oaxaca | 2026 | IMSS-BIENESTAR | DESIERTO | ||
| Dictamen de Seguridad Estructural y Proyecto de Reforzamiento Estructural HAEV | 2026 | IMSS-BIENESTAR | DESIERTO | ||
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Reforz. Estr. Cuernavaca, Edo. Morelos | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE SA DE CV | $18,782,167 |
| Dictamen de Seguridad Estructural y Proy. de Ref. Estruc. Tetecala, Edo. Morelos | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | INGENIERIA Y DESARROLLO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | $11,194,123 |
| Dictamen de Seguridad Estr. y Proy. de Ref. Estr. Tantoyuca, Edo. Veracruz | 2026 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | INGENIERIA Y DESARROLLO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS SA DE CV | $14,409,904 |
| Dictamen de Seguridad Estructural y Proy. de Ref. Estruc. Tetecala, Edo. Morelos | 2026 | IMSS-BIENESTAR | DESIERTO |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 21 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.