Dictamen Estructural y Proyecto de Reestructuración Siglo XXI
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-50-GYR-050GYR119-N-47-2026 el 10 de junio de 2026 para dictamen estructural y proyecto de reestructuración siglo xxi. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 50 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS- DIV. DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2026-00064617
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SERÁ POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
- Plazo de ejecución
- 165 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- A TRAVÉS DE COMPRAS MX
- Sitio de los trabajos
- Edificio conocido como Ex - Convalecientes Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “DESARROLLO DEL DICTAMEN ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y MEDICINA DE PRECISIÓN, UBICADO AL INTERIOR DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI”. | 62905-0046 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 27 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (50)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen Estructural y Proyecto de Reestructuración Siglo XXI | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | CANDE INGENIEROS SA DE CV | $5,437,621 |
| Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural en el Conjunto Delegacional OOAD | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural en el HGZ No. 3 SAN JUAN del Río | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Para el Desarrollo del Dictamen de Seguridad Estructural para el Hospital de ESP | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV | $4,780,775 |
| Elaboración de Dictamen Estructural CON Equipos Adheridos a los Inmuebles, Plano | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | SUPYPROYECTOS SA DE CV | $1,194,501 |
| La Evaluación Estructural y Obtención de la Constancia de Seguridad Estructural, | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | GRUPO ARTEDI SA DE CV | $11,985,425 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de julio de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.