Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural en el Conjunto Delegacional OOAD
IMSS publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-50-GYR-050GYR110-N-25-2023 el 6 de octubre de 2023 para dictamen de estabilidad y seguridad estructural en el conjunto delegacional ooad. La contratación corresponde a Querétaro. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 33 anexos y 2 partidas.
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DELEGACION QUERETARO
- Entidad federativa
- Querétaro
- Expediente
- E-2023-00089097
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2023
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SERÁ POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
- Plazo de ejecución
- 40 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- AV. 5 DE FEBRERO NO. 102 COL. CENTRO QUERETARO, QRO.
- Sitio de los trabajos
- V. 5 DE FEBRERO NO. 102 COL. CENTRO QUERETARO, QRO.
Partidas solicitadas (2)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 33201-0004 | – 2 | |||
| 2 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 33501-0010 | – 5 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 27 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (33)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural en el HGZ No. 3 SAN JUAN del Río | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Servicio Profesional para la Elaboración del Dictamen de Estabilidad y Seguridad | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | $952,940 |
| Anteproyecto , Diseño y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Dictamen Estructura | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Elaboración de Dictamen Estructural CON Equipos Adheridos a los Inmuebles, Plano | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | SUPYPROYECTOS SA DE CV | $1,194,501 |
| Servicios de Direccion Arquitectonica | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | MORA ASESORES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV | $1,002,240 |
| Dictamen de Seguridad Estructural e Instalaciones Colonia Centro | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | VICTOR MARTIN ORDOÑEZ CHABLE | $993,155 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.