Dictamen Estructural para la Reestructuración del Taller de Conservación y Remodelación de Diversos Servicios en la UMF No. 10, Aguascalientes, CON BASE al Siniestro por Incendio No. 202210868
La invitación a cuando menos tres personas IO-50-GYR-050GYR099-N-2-2025 fue publicada por IMSS el 20 de agosto de 2025 para dictamen estructural para la reestructuración del taller de conservación y remodelación de diversos servicios en la umf no. 10, aguascalientes, con base al siniestro por incendio no. 202210868. La contratación corresponde a Aguascalientes. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 58 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA
- Entidad federativa
- Aguascalientes
- Expediente
- E-2025-00081463
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2025
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SERÁ POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
- Plazo de ejecución
- 30 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- EN LA PLATAFORMA COMPRASMX
- Sitio de los trabajos
- UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 10, UBICADA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914 NORTE, COLONIA INDUSTRIAL, C.P. 20030, EN AGUASCALIENTES, AGS.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL TALLER DE CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS EN LA UMF NO. 10, AGUASCALIENTES, CON BASE AL SINIESTRO POR INCENDIO NO. 202210868 | 62905-0002 |
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 26 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (58)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Permisos y Licencias para la Reestructuración del Taller de Conservación y REM | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | JOSE ANGEL ORTIZ LOZANO | $96,744 |
| Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural en el Conjunto Delegacional OOAD | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Elaboración de Dictamen Estructural CON Equipos Adheridos a los Inmuebles, Plano | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | SUPYPROYECTOS SA DE CV | $1,194,501 |
| Siniestro por Incendio UMF 1 Orizaba | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS JIMCAR SA DE CV | $1,185,083 |
| Para el Desarrollo del Dictamen de Seguridad Estructural para el Hospital de ESP | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV | $4,780,775 |
| Dictamen de SEG y Estabilidad Estruc y Refuerzo en la ESC de ENF OOAD Jalisco. | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | INTEGRADORA CJ SA DE CV | $1,496,121 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.