Dictamen Estructural del Edificio D del Inacipe de la FGR
FGR publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-49-830-049830944-N-3-2024 el 5 de abril de 2024 para dictamen estructural del edificio d del inacipe de la fgr. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 23 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- FGR
- Siglas
- FGR
- Ramo
- 49 - FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- Unidad compradora
- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00032678
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 120 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- SALA DE JUNTAS, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UESII, UBICADA EN RÍO ELBA, NÚMERO 17, PRIMER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06500, CIUDAD DE MÉXICO
- Sitio de los trabajos
- INMUEBLE UBICADO EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL 113, COLONIA TLALPAN CENTRO, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14000, CIUDAD DE MÉXICO.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO D DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES DE ESTA FISCALÍA, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL PROPIO EDIFICIO | 62905-0046 |
Contexto
- COMPRADOR
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA tiene 830 procedimientos en el índice con 521 proveedores distintos; 55% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 24 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (23)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen Estructural Inacipe | 2024 | FGR | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructural Órgano Interno de Control en la FGR | 2024 | FGR | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructural Órgano Interno de Control en la FGR | 2024 | FGR | ADJUDICADO | MARIA DOLORES GALICIA BAUTISTA | $1,587,404 |
| Elaboración de Dictamen Estructural Guanajuato | 2024 | FGR | ADJUDICADO | ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV | $1,554,657 |
| Proyecto Ejecutivo Inacipe | 2024 | FGR | ADJUDICADO | ARQUITECTURA DINAMICA SA DE CV | $2,270,435 |
| DRO de los Trabajos de OBRA Pública en el Inmueble de Río Pánuco No. 10 | 2023 | FGR | ADJUDICADO | ADRIAN FEDERICO ESTEVE TARRAGA | $5,050,442 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.