Elaboración de Dictamen Estructural Guanajuato
FGR publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-49-830-049830944-N-16-2024 el 7 de octubre de 2024 para elaboración de dictamen estructural guanajuato. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV por $1,554,657 el 28/10/2024. El contrato C-2024-00138709 corre del 01/11/2024 al 30/12/2024. El expediente incluye 24 anexos y 1 partida.
- Contrato
- C-2024-00138709
- Vigencia
- 01/11/2024 – 30/12/2024
- Subtotal
- $1,340,221.28 + IVA $214,435.40
Ficha técnica
- Dependencia
- FGR
- Siglas
- FGR
- Ramo
- 49 - FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- Unidad compradora
- UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00099416
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 60 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- SALA DE JUNTAS, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UESII, UBICADA EN RÍO ELBA, NÚMERO 17, PRIMER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06500, CIUDAD DE MÉXICO
- Sitio de los trabajos
- Boulevard Pespuntadores Número 301, Colonia Ciudad Industrial, León Guanajuato, Código Postal 36490
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, A TRAVÉS DEL, ANALISIS DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES ACTUALES; POR MEDIO DE MÉCANICA DE SUELOS, PRUEBAS DESTRUCTIVAS Y NO DESTRUCTIVAS A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE DISEÑO CON LOS PÁRAMETROS VIGENTES DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISEÑO. ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ACOMPAÑADOS DE SUS MEMORIAS DE CÁLCULO CORRESPONDIENTES, AVALADAS POR UN D.R.O. CON CARNET VIGENTE, EN LA DELAGACIÓN ESTATAL DE GUANAJUATO CON SEDE EN LEÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 62905-0046 |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV tiene 4 contratos registrados en el índice por $10,052,835 con 2 dependencias entre 2023 y 2025; 3 de ellos con FGR.
Ver perfil completo - COMPRADOR
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA tiene 831 procedimientos en el índice con 521 proveedores distintos; 55% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (24)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen Estructural Inacipe | 2024 | FGR | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructural del Edificio D del Inacipe de la FGR | 2024 | FGR | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructural Órgano Interno de Control en la FGR | 2024 | FGR | ADJUDICADO | MARIA DOLORES GALICIA BAUTISTA | $1,587,404 |
| Dictamen Estructural Órgano Interno de Control en la FGR | 2024 | FGR | DESIERTO | ||
| DRO de los Trabajos de OBRA Pública en el Inmueble de Río Pánuco No. 10 | 2023 | FGR | ADJUDICADO | ADRIAN FEDERICO ESTEVE TARRAGA | $5,050,442 |
| DRO de los Trabajos de OBRA Pública en el Inmueble de Río Pánuco No. 10 | 2025 | FGR | ADJUDICADO | ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV | $1,904,616 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.