Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Dictamenes Estructurales y Elaboración de Proyectos Estructurales/rehabilitación de Tanques de AGUA Potable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
SEDEMA publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-68-021-909004999-N-88-2024 el 24 de septiembre de 2024 para supervisiones de obras, estudios y proyectos. dictamenes estructurales y elaboración de proyectos estructurales/rehabilitación de tanques de agua potable del sistema de aguas de la ciudad de méxico. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 14 anexos y 1 partida.
Ficha técnica
- Dependencia
- SEDEMA
- Siglas
- SEDEMA
- Ramo
- 68 - CIUDAD DE MÉXICO
- Unidad compradora
- SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00096065
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 106 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Visita al sitio
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DE AGUA, UBICADA EN CALLE RÍO DE LA PLATA NÚM. 48, 3° PISO, COL. CENTRO, C.P. 06500, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉX
- Sitio de los trabajos
- SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. DICTAMENES ESTRUCTURALES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES/REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Partidas solicitadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. DICTAMENES ESTRUCTURALES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES/REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 62905-0046 |
Contexto
- COMPRADOR
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (CDMX) tiene 669 procedimientos en el índice con 206 proveedores distintos; 41% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 25 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (14)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Elaboración de Proyectos Estructur | 2025 | SEDEMA | ADJUDICADO | FRO INGENIEROS SA DE CV | $4,992,986 |
| Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Estudios de Mecánica de Suelos y D | 2024 | SEDEMA | DESIERTO | ||
| Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. “programación Estratégica de Proye | 2025 | SEDEMA | ADJUDICADO | CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC | $3,545,534 |
| Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Estudios de Riesgo y Diseño de ELE | 2024 | SEDEMA | ADJUDICADO | PROMAES SA DE CV | $1,897,575 |
| Supervisiones de Obras, Estudios y Proyectos. Estudios de Mecánica de Suelos y D | 2025 | SEDEMA | ADJUDICADO | INGENIEROS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURISTAS SA DE CV | $2,970,738 |
| Proyectos Ejecutivos para Reforzamiento de Obras Hidráulicas en Ciudad de México | 2025 | SEDEMA | DESIERTO |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.