Dictamen Tecnico de Segur. y Estabilidad Estructural, Cualitativo HGR1. y TJP
La invitación a cuando menos tres personas IO-50-GYR-050GYR974-N-96-2024 fue publicada por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL el 19 de septiembre de 2024 para dictamen tecnico de segur. y estabilidad estructural, cualitativo hgr1. y tjp. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó 2 contratos a GRUPO ROVILO SA DE CV por $1,700,312 el 02/10/2024. Los contratos corren del 03/10/2024 al 05/12/2024. El expediente incluye 21 anexos y 2 partidas.
- GRUPO ROVILO SA DE CV$959,185
- Contrato
- C-2024-00129260
- Vigencia
- 03/10/2024 – 05/12/2024
- Subtotal
- $826,883.87 + IVA $132,301.42
- GRUPO ROVILO SA DE CV$741,127
- Contrato
- C-2024-00129264
- Vigencia
- 03/10/2024 – 05/12/2024
- Subtotal
- $638,902.34 + IVA $102,224.37
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00094778
- Tipo de contratación
- OBRA PÚBLICA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Forma de participación
- Mixta
- Criterio de evaluación
- Puntos y porcentajesTécnico 50 · Económico 50 puntos
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 64 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL, UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA N° 1174, TORRE
- Sitio de los trabajos
- HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 Y TEATRO JULIO PRIETO DEL OOAD SUR DEL D.F. DEL OOAD SUR D.F.
Partidas adjudicadas (2)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PARTIDA 1.- TRABAJOS DE DICTAMEN TECNICO DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, CUALITATIVO DEL HGR1. DEL OOAD SUR DEL D.F. | 61900-0523 | ||||
| 0 | PARTIDA 2.- TRABAJOS DE DICTAMEN TECNICO DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL TEATRO JULIO PRIETO DEL OOAD SUR DEL D.F. | 61900-0523 |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 2 partidas
Contexto
- GANADOR
GRUPO ROVILO SA DE CV tiene 49 contratos registrados en el índice por $479,788,248 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con IMSS.
Ver perfil completo - COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (21)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural en el Conjunto Delegacional OOAD | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Elaboración de Dictámenes Estructurales en las Diferentes Guarderías | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | K.C.B. ESPACIOS Y ARQUITECTURA SA DE CV | $3,423,761 |
| Para el Desarrollo del Dictamen de Seguridad Estructural para el Hospital de ESP | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ALFA & GAMMA SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV | $4,780,775 |
| Revisión Numérica Estructural Incluyendo Estudios de Laboratorio | 2023 | IMSS | DESIERTO | ||
| Dictamen Estructural e Instalaciones Electricas para Teatro y Unidad Deportiva D | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | ELVER MANUEL PECH CAMPOS | $1,486,429 |
| Servicios Relacionados CON la OBRA Publica para la Revisión Numérica Estructural | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | K.C.B. ESPACIOS Y ARQUITECTURA SA DE CV | $3,323,000 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.