Dictamenes Estructurales para las Guarderias Infantiles G-vi, G-20, G-40, G-24 y G-33., del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada SUR del Distrito Federal
La adjudicación directa AO-50-GYR-050GYR974-N-81-2024 fue publicada por IMSS el 26 de julio de 2024 para dictamenes estructurales para las guarderias infantiles g-vi, g-20, g-40, g-24 y g-33., del órgano de operación administrativa desconcentrada sur del distrito federal. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a REHABILITACIONES INTEGRALES VIVEZA SA DE CV por $927,997. El contrato C-2024-00107995 corre del 08/08/2024 al 06/10/2024. El expediente incluye 15 anexos y 1 partida.
- Contrato
- C-2024-00107995
- Vigencia
- 08/08/2024 – 06/10/2024
- Subtotal
- $799,997.10 + IVA $127,999.54
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00082264
- Tipo de contratación
- OBRA PÚBLICA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 43Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 60 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Apertura
- Inicio estimado del contrato
- Sitio de los trabajos
- GUARDERIAS INFANTILES G-VI, G-20, G-40, G-24 Y G-33.
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DICTAMENES ESTRUCTURALES PARA LAS GUARDERIAS INFANTILES G-VI, G-20, G-40, G-24 Y G-33., DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL | 62905-0046 |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
REHABILITACIONES INTEGRALES VIVEZA SA DE CV tiene 13 contratos registrados en el índice por $187,215,859 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 12 de ellos con IMSS.
Ver perfil completo - COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (15)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio Estructural de la Escuela de Enfermería | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | CARLOS ALBERTO DE FATIMA ESTRELLA ESCALANTE | $82,360 |
| Dictamen de Seguridad Estructural en los Centros de Atencion Infantil | 2023 | ISIFE | ADJUDICADO | JORGE EMILIO ARBOLEDA VILLAGOMEZ | $130,000 |
| Elaboración y Registro de Constancia de Seguridad Estructural | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | GRUPO ROVILO SA DE CV | $456,053 |
| Responsiva de D.r.o. para la Construccion del Espacio para Gradas y Vestidores | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | FRANCISCO CARRILLO APARICIO | $71,804 |
| Contrat. del Servicio de Elaboración de Dictámenes Estructurales | 2024 | IMSS | ADJUDICADO | RAFAEL CERVANTES AHUMADA | $267,960 |
| Servicios Profesionales para la Elaboracion Dictamen Revision | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | JUAN PEDRO FERNANDEZ SOTELO | $280,800 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.