Dictámenes y Constancias de Seguridad Estructural Inmuebles SAT CDMX EDO MEX MOR
SAT publicó la adjudicación directa AO-06-E00-006E00014-N-13-2023 el 28 de septiembre de 2023 para dictámenes y constancias de seguridad estructural inmuebles sat cdmx edo mex mor. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 fr. VII de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria. El fallo adjudicó a TGC GEOTECNIA SA DE CV por $35,658,166. El contrato C-2023-00115484 corre del 02/10/2023 al 30/12/2023. El expediente incluye 23 anexos y 1 partida.
- TGC GEOTECNIA SA DE CV$35,658,166
- Contrato
- C-2023-00115484
- Vigencia
- 02/10/2023 – 30/12/2023
- Subtotal
- $30,739,798.05 + IVA $4,918,367.69
Ficha técnica
- Dependencia
- SAT
- Siglas
- SAT
- Ramo
- 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- Unidad compradora
- ACRM ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 2
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2023-00089265
- Tipo de contratación
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 fr. VIISe haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- Sí
- Anticipo
- 0 %
- Condiciones de pago
- EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
- Plazo de ejecución
- 90 días
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
- Sitio de los trabajos
- En inmuebles de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, conforme a los términos de referencia
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA EMISION DE CONSTANCIA Y/O DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN INMUEBLES DEL SAT | 33201-0004 |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
TGC GEOTECNIA SA DE CV tiene 54 contratos registrados en el índice por $344,755,710 con 11 dependencias entre 2023 y 2026; 7 de ellos con SAT.
Ver perfil completo - COMPRADOR
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA tiene 1,227 procedimientos en el índice con 510 proveedores distintos; 60% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (23)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural | 2023 | SAT | ADJUDICADO | DANTE AUGUSTO LOEZA AMARO | $77,648 |
| Servicio de Elaboracion de Dictamen Técnico Estructural. | 2023 | SAT | ADJUDICADO | PERBOR S DE RL DE CV | $63,105 |
| Servicio de Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural Almacén los Cabos | 2023 | SAT | ADJUDICADO | PERBOR S DE RL DE CV | $52,618 |
| Servicio de Dictamen Estructural | 2023 | SAT | ADJUDICADO | PERBOR S DE RL DE CV | $83,456 |
| Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural del Cuerpo | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ALESSTE INGENIERIA SC | $189,000 |
| Servicio de Registro de Constancia de Seguridad Estructural del Inmueble SEDE de | 2023 | IPAB | ADJUDICADO | ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | $394,729 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.