---
numero_procedimiento: IO-13-J3E-013J3E002-N-1-2025
tipo: Invitación a cuando menos tres personas
estatus: DESIERTO
dependencia: ASIPONA-VERACRUZ
siglas: ASIPONA-VERACRUZ
entidad_federativa: Veracruz
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 43
fecha_publicacion: "2024-12-14T02:01:46.000Z"
fecha_fallo: "2025-01-09T22:00:00.000Z"
actualizado: "2026-01-05T14:53:35.498Z"
canonical: "https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-1-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# DICTAMEN DE SEGURIDAD, ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL; DICTAMEN TÉCNICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERACIONALES DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES. PARA LA TERMINAL DE DESCARGA DE PETROLÍFEROS DEL PUERTO DE…

ASIPONA-VERACRUZ publicó la invitación a cuando menos tres personas IO-13-J3E-013J3E002-N-1-2025 el 13 de diciembre de 2024 para dictamen de seguridad, estabilidad y funcionalidad estructural; dictamen técnico de las condiciones físicas y operacionales de las instalaciones especiales. para la terminal de descarga de petrolíferos del puerto de…. La contratación corresponde a Veracruz. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 21 anexos y 1 partida.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | VERACRUZ-GERENCIA DE INGENIERIA |
| Ramo | 13 - MARINA |
| Expediente | E-2024-00114591 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | MIXTA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 90 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DEL 3ER PISO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, AV. MARINA MERCANTE Nº 210 (MODALIDAD ELECTRÓNICA, NO SERÁ REQUERIDA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES). |
| Sitio de los trabajos | PUERTO DE VERACRUZ |

## Partidas solicitadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DICTAMEN DE SEGURIDAD, ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL; DICTAMEN TÉCNICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERACIONALES DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES. PARA LA TERMINAL DE DESCARGA DE PETROLÍFEROS DEL PUERTO DE VERACRUZ- PEMEX | 62601-0007 | OTRA CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |

## Contexto

- ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V. tiene 808 procedimientos en el índice con 384 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/12/2024 |
| Junta de aclaraciones | 24/12/2024 |
| Apertura | 31/12/2024 |
| Fallo | 09/01/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 16/01/2025 |

## Anexos (21)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVITACIONES N-47.pdf | Invitación | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| AVISO 2 - DIFERIMIENTO DE FALLO.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| AVISO 3 - DIFERIMIENTO DE FALLO.pdf | Aviso de diferimiento de fallo | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_01_BASES_DICTAMEN_SEG.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_02_COMPLEMENTOS.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_03_ESPECIFICACIONES_DICTAMEN_SEG.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_04_FORMATOS.xlsx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_05_CATALOGO_DICTAMEN_SEG.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ASPN-VER-GI-P-06 Medidas de control d AA para obras d Constr y Mantto Rev 13.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ASPN-VER-GO-G-01 Guia d cumplimient a contrat y proveed Rev 12.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| REQUISITOS ACCESO A CONTRATISTAS PIS.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| Servicios - Precio Unitario.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| 07_Contrat_d_obr_pblic_y_serv_rlacionds_c_Integral_Rev_02.pdf | Aviso de privacidad | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| AVISO NO 1.pdf | Aviso | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| Constancia Visita de Obra IO-13-J3E-013J3E002-N-1-2025.pdf | Constancia de visita | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_03_ESPECIFICACIONES_DICTAMEN_SEG.pdf | Anexo_03_especificaciones_dictamen_seg | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| Junta Aclaraciones IO-13-J3E-013J3E002-N-1-2025.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| ANEXO_03_ESPECIFICACIONES_DICTAMEN_SEG_JTA.pdf | Anexos acta de junta de aclaraciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| Compranet.pdf | Anexos acta de junta de aclaraciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| Acta Primera IO-13-J3E-013J3E002-N-1-2025.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |
| Acta Segunda IO-13-J3E-013J3E002-N-1-2025.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 05/01/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/665a39a98f89454e8324ab6d742f5843/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE SERVICIOS | 2025 | ASIPONA-VERACRUZ | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-8-2025 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (APARTAR | 2025 | ASIPONA-VERACRUZ | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-3-2025 |
| MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TABLESTACADO TEMIX | 2023 | ASIPONA-VERACRUZ | ADJUDICADO | KREIS SA DE CV | $21,466,281.40 | https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-68-2023 |
| MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE EXPLANADAS 1, 4, 7 10 | 2025 | ASIPONA-VERACRUZ | DESIERTO |  |  | https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-16-2025 |
| ELABORACIÓN DE INFORME DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO MURO DEFLECTOR | 2025 | ASIPONA-VERACRUZ | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA 888 SA DE CV | $21,230,978.49 | https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-58-2025 |
| SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANALISIS DE MATERIALES Y CONT | 2025 | ASIPONA-VERACRUZ | ADJUDICADO | KIH SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV | $4,127,099.62 | https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-33-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Veracruz](https://postor.com.mx/estado/veracruz)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Desierto](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/desierto)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-1-2025
- JSON: https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-1-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-1-2025.ocds.json
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/invitacion/io-13-j3e-013j3e002-n-1-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.