--- numero_procedimiento: AO-50-GYR-050GYR088-N-127-2026 tipo: Adjudicación directa estatus: ADJUDICADO dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL siglas: IMSS entidad_federativa: Nuevo León ejercicio: 2026 tipo_contratacion: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA caracter: NACIONAL fundamento_excepcion: Art. 43 fecha_publicacion: "2026-10-29T23:13:16.000Z" ganador: una persona física monto_adjudicado_mxn: 703453 contrato_inicio: "2026-11-02T06:00:00.000Z" contrato_fin: "2026-11-09T06:00:00.000Z" actualizado: "2026-11-02T18:15:02.730Z" canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr088-n-127-2026" fuente: ComprasMX Datos Abiertos publicado_por: Postor Abierto --- # SERVICIO DE DICTAMEN ESTRUCTURAL IMSS adjudicó servicio de dictamen estructural a una persona física por $703,453, con contrato desde el 2 de noviembre de 2026. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la adjudicación directa AO-50-GYR-050GYR088-N-127-2026 el 29 de octubre de 2026. La contratación corresponde a Nuevo León. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 43 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2026-00100066 corre del 02/11/2026 al 09/11/2026. El expediente incluye 3 anexos y 1 partida. ## Fallo | Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | EDGARDO IVAN GALAVIZ BADILLO | $703,453.00 | $606,425.00 | $97,028.00 | C-2026-00100066 | 02/11/2026 – 09/11/2026 | | ## Ficha técnica | Campo | Valor | | --- | --- | | Unidad compradora | HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA NO.23 | | Ramo | 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | Expediente | E-2026-00117331 | | Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | | Fundamento de la excepción | Art. 43: Obras públicas o servicios relacionados con las mismas, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. | | Forma de participación | ELECTRÓNICA | | Criterio de evaluación | BINARIO | | Garantía de cumplimiento | Sí | | Participación conjunta | No | | Exclusivo MIPYME | No | | Anticipo (%) | 0 | | Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO | | Plazo de ejecución (días) | 8 | | Contrato abierto | No | | Plurianual | No | | Compra consolidada | No | | Testigo social | No | | Sitio de los trabajos | HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO 23 AV CONSTITUCION Y FELIX U GOMEZ SN COL CENTRO MTY NL CP 64000 | ## Partidas adjudicadas (1) | # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | ESTUDIO PARA EVALUACION POR MEDIO DE UN DICTAMEN ESTRUCTURAL | 62905-0046 | ESTUDIO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES | | | | | ## Contexto - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 52,533 procedimientos en el índice con 8,204 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas. _Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._ ## Compras recurrentes IMSS hizo 2 adjudicaciones directas de servicio de dictamen estructural entre 2025 y 2026 por $2,402,188 en total; esta es una de ellas. | Procedimiento | Publicación | Monto MXN | URL | | --- | --- | --- | --- | | AO-50-GYR-050GYR057-N-118-2025 | 11/09/2025 | $1,698,735 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr057-n-118-2025 | ## Cronología | Evento | Fecha | | --- | --- | | Publicación | 29/10/2026 | | Apertura | 30/10/2026 | | Inicio estimado del contrato | 02/11/2026 | ## Anexos (3) | Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente | | --- | --- | --- | --- | --- | | JUATIFICACION.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 03/11/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b0eb0b1223e457c8b4cbd84fb7f03c3/procedimiento | | ANEXO TEC (3).pdf | Anexo técnico | application/pdf | 03/11/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b0eb0b1223e457c8b4cbd84fb7f03c3/procedimiento | | Of 127n.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/11/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b0eb0b1223e457c8b4cbd84fb7f03c3/procedimiento | _Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._ ## El mismo objeto en otros procedimientos | Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PARA EL HGR 58 | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | URPA DESARROLLADORA SA DE CV | $157,428.58 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr094-n-11-2023 | | ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | CARLOS ALBERTO DE FATIMA ESTRELLA ESCALANTE | $82,360.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr086-n-4-2023 | | DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL CUERPO | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | ALESSTE INGENIERIA SC | $189,000.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr003-n-211-2023 | | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE SEGURIDAD E | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | RUBEN GARCIA MOREIRA | $363,077.73 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr081-n-17-2026 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DICTAMEN REVISION | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | JUAN PEDRO FERNANDEZ SOTELO | $280,800.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr003-n-225-2023 | | DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LA EX CLÍNICA 1 EN ORIZABA. VER. | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | GERSON OMAR MARTINEZ GUEVARA | $81,200.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr064-n-48-2025 | ## Ver también - [Procedimientos del IMSS en 2026](https://postor.com.mx/dependencia/imss/procedimientos/2026) - [Licitaciones federales en Nuevo León](https://postor.com.mx/estado/nuevo-leon) - [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026) - [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado) - [Mercado: servicios relacionados con obra pública](https://postor.com.mx/mercado/servicios-de-obra) - [Adjudicaciones directas publicadas en ComprasMX](https://postor.com.mx/adjudicacion) ## Procedencia - Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX) - Registro oficial: ComprasMX, procedimiento AO-50-GYR-050GYR088-N-127-2026: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b0eb0b1223e457c8b4cbd84fb7f03c3/procedimiento - Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr088-n-127-2026 - JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr088-n-127-2026.json - OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr088-n-127-2026.ocds.json - [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr088-n-127-2026/contratos/1.md) - [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/ao-50-gyr-050gyr088-n-127-2026/partidas/1.md) - Licencia: CC BY 4.0. Cita como «Postor Abierto». Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json. Formato de cita: https://postor.com.mx/como-citar